99B752 - Supremo Tribunal de Justiça
Supremo Tribunal de JustiçaSTJ
Relator: Roger Bennett da Cunha Lopes
Processo: 99B752
ACORDAO
Descritores: Empreitada, Resolução do contrato, Fixação de prazo
Votação: Unanimidade
Meio Processual: Revista
Nr Convencional: JSTJ00038017
Nr Documento: SJ199911180007522
Fontes: DGSI: https://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/79e4970aaa88392480256a34004302c0
Sumário
I - No decurso de uma sub-empreitada, não pode o empreiteiro resolver o contrato por incumprimento, pelo facto do sub-empreiteiro não aceitar um plano de trabalhos imposto pelo empreiteiro. II - Na falta de acordo quanto ao prazo tinha de ser fixado judicialmente. III - A resolução pressupõe o incumprimento definitivo.Este pode resultar da conversão da mora em incumprimento.